承包人可以申请哪些施工索赔

2022-04-11 19:15:54
83人收看
大律云律师团 律师
在线咨询
擅长领域:交通事故
  • 承包人可以申请的施工索赔有:指令错误造成的损失;未按合同时间提供图纸造成的损失;延期开工或暂停施工造成的损失;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失;对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失;供应的材料设备不合格造成的损失。

    法律依据:

    《民法典》第八百零一条

    因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

    第八百零二条

    因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

    第八百零三条

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师
我也要问>
律师介绍
大律云律师团
2024-07-26 18:35:05
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
展开全部
  • 你好,感谢你的信任和咨询,针对你咨询的问题有如下建议,1你可以详细讲述一下事情的经过和原因,以便帮你分析判断。2你可以致电咨询我们,我们有专业人员帮你解答。
  • 交通事故索赔项目有哪些,各项赔偿金额如何计算?

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    交通事故索赔项目有哪些,各项赔偿金额如何计算?

    内容:交通事故结案后如果受害人的身体尚待康复而需要进行继续治疗的致害人还应当根据确需治疗的实际情况赔偿必需的费用。那么交通事故索赔项目有哪些,各项赔偿金额如何计算?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王熙律师
    2022.01.27316人收看
  • 张芸律师

    主任律师
    • 帮助过 3
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 交强险索赔的项目有哪些

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    交强险索赔的项目有哪些

    内容:交强险索赔的项目有哪些依据我国相关法律的规定,交强险索赔的项目包括两大类,财产损失和人身损害赔偿,财产损失包括维修车辆的费用、车辆重置费用等。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。交强险赔偿程序交强险申请理赔如涉及第三者伤亡或财产损失的道路交通事故,被保险人应先联系120急救电话,拨打122交警电话,并拨打保险公司的客户服务电话报案,配合保险公司查勘现场,可以根据情况要求保险公司支付或垫付抢救费。那么交强险索赔的项目有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2022.02.04780人收看
  • 杨一凡律师

    主任律师
    • 帮助过 2
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 可以起诉
  • 交通事故工伤双重赔偿索赔有哪些项目及程序

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    交通事故工伤双重赔偿索赔有哪些项目及程序

    内容:《工伤保险条例》第14条第6项规定:“在上下班途中,受到机动车事故伤害的”应当认定为工伤。即在道路交通事故引起的工伤中,存在着道路交通事故损害赔偿与工伤保险赔偿的重叠。而张三和李四之间是侵权法律关系,发生侵权事故后,侵权人应对受害人进行赔偿。是指工伤职工、工亡职工亲属依法应当享受的赔偿项目和标准。如果公民因交通事故死亡的,其近亲属可以主张包括但不限于以下赔偿项目:丧葬费、死亡补偿费、被扶养人生活费、办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费、停尸费、亲属误工损失、精神损害抚慰金、财产损失。那么交通事故工伤双重赔偿索赔有哪些项目及程序。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2022.02.03804人收看
  • 张嘉娱律师

    主任律师
    • 帮助过 520
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、合同纠纷、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建筑工程停工索赔项目明细

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    建筑工程停工索赔项目明细

    内容:建筑工程的工期长短以及是否能够如期完成关乎到合同双方的切身利益。在现实生活中,引起建筑工程工期纠纷的原因主要表现在以下几个方面:合同对工期的约定不符合实际,不符合规律。对于建筑工程项目工期的长短主要取决于工程量的大小、工程等级以及承包方的综合实力等多方面的因素。一些建筑承包企业为了能够揽到工程,会常用以段工期来取胜。但是建筑承包方对客观因素并未做出充分的考虑。建设发包方没有按约提供施工必须的勘察、设计条件或者提供的资料不够准确,也会造成建筑工程的延期交付,并引发纠纷。那么建筑工程停工索赔项目明细。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张嘉娱律师
    2021.12.1472人收看
  • 于海明律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故索赔项目有哪些,怎样计算?

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    交通事故索赔项目有哪些,怎样计算?

    内容:护理费的发生是受害人恢复健康所必须的,与交通事故的因果关系也是直接的,应当予以赔偿。那么交通事故索赔项目有哪些,怎样计算?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张芸律师
    2022.01.17137人收看
  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故索赔项目有哪些,赔偿金额如何计算?

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    交通事故索赔项目有哪些,赔偿金额如何计算?

    内容:(二)误工费赔偿金额的计算公式最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第20条规定“误工费根据受害人的误工时间和收人状况确定。”医疗费可以为住院医疗费也可以为门诊医疗费但支出的目的在于治疗交通事故中的受伤人员、伤残人员以及抢救伤重死亡人员。交通事故结案后如果受害人的身体尚待康复而需要进行继续治疗的致害人还应当根据确需治疗的实际情况赔偿必需的费用。那么交通事故索赔项目有哪些,赔偿金额如何计算?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.01.27578人收看
  • 林艳英律师

    主任律师
    • 帮助过 343
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建设工程项目的索赔

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    建设工程项目的索赔

    内容:建设工程项目索赔,是签订工程承包合同的开发商和承包商在履行合同过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任造成的实际损失,向对方提出的经济补偿和时间补偿的要求。因为索赔事件是在建设工程项目中几乎不可避免的,且有部分承包商提出索赔要求也常有不符合合同规定、或显著抬高索赔金额等情况。建设工程项目中索赔事件的发生是随时都可能出现的。那么建设工程项目的索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    冯清琴律师
    2021.12.13655人收看
  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故索赔项目有哪些

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    交通事故索赔项目有哪些

    内容:交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金。交通事故赔偿项目需要注意什么最高人民法院制定的《关于审理赔偿案件适用法律若干问题的解释》与《道交通安全法》与《实施条例》于同日施行,故对于人身损害赔偿的范Χ和标准,可适用《解释》的有关规定。道交通事故的人身损害赔偿,适用人身损害赔偿司法解释确定赔偿项目和计算方法。那么交通事故索赔项目有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2022.01.17687人收看
  • 龙珊律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建筑工程项目索赔的程序

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    建筑工程项目索赔的程序

    内容:5、发包人的审查对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。那么建筑工程项目索赔的程序。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2021.12.13327人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 如何规避工程承包项目中的风险

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    如何规避工程承包项目中的风险

    内容:将工程承包项目中的各种风险控制在最小范围,必然是企业关注的焦点。从承包商的角度而言,防范银行保函项下的风险,主要是防止交易对手滥用保函“见索即付”的特点,进行无理的索赔。那么如何规避工程承包项目中的风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    崔玉君律师
    2021.12.22281人收看
  • 陈明月律师

    主任律师
    • 帮助过 47
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程项目中的反索赔应在哪方面进行防范

    许瑞林律师

    许瑞林

    工程项目中的反索赔应在哪方面进行防范

    内容:依据合同条件规定,为了维护承包商应得的经济利益,赋予了承包商的索赔权利,所以承包商是索赔事件的发起者。但是,为了承包商自身的利益和信誉,承包商应慎重使用自己的权利。一方面要建好工程,加强合同管理和成本管理,控制好工程进度,预防业主的反索赔;另一方面要善于申报和处理索赔事项,尽量减少索赔的数量,并实事求是地进行索赔。那么工程项目中的反索赔应在哪方面进行防范。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2021.12.13390人收看
  • 李孟阳律师

    主任律师
    • 帮助过 457
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工伤索赔的赔偿项目有哪些?

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    工伤索赔的赔偿项目有哪些?

    内容:工伤索赔的赔偿项目有以下几种情况:1、造成一般伤害的赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法第一条 根据《工伤保险条例》第六十六条第一款的授权,制定本办法。第三条 一次性赔偿包括受到事故伤害或者患职业病的职工或童工在治疗期间的费用和一次性赔偿金。第八条 伤残职工或者死亡职工的近亲属、伤残童工或者死亡童工的近亲属就赔偿数额与单位发生争议的,按照劳动争议处理的有关规定处理。那么工伤索赔的赔偿项目有哪些?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    杨一凡律师
    2022.01.091011人收看
  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程索赔方式有哪几种

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    工程索赔方式有哪几种

    内容:1、因施工合同文件的组成问题引起索赔。施工合同是在投标后经双方充分协商、修改确定的,如果修改时双方已将投标前后承包方与业主或招标委员会的来往函件澄清后写入合同补遗文件并签字确认,就应当做出“合同正式签字以前的各种来往文件均不再有效”的声明。这是工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情况下,中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险,弥补各种风险引起的损失。施工中的常见索赔项目主要有下面几种类型:1、工程检查及中间验收引起的索赔。2、设计变更引起的索赔。那么工程索赔方式有哪几种。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张旭律师
    2021.12.13478人收看
  • 刘晓红律师

    主任律师
    • 帮助过 1475
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故、合同纠纷、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故1根肋骨骨折,有哪些索赔项目?

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    交通事故1根肋骨骨折,有哪些索赔项目?

    内容:,骨折数量在1根以上的情况,1根以上的相关赔偿项目略少,单纯肋骨骨折,没有伤残可能,赔偿项目也是可以预期的,比如,1. 医疗费(还包括16.其他后续治疗费)2. 住院伙食补助费(50~100元/天)3. 营养费(各地标准*时间)4. 误工费(视年龄和劳动能力的具体情况而定,一般根据实际:每月工资/30天*误工天数,误工天数即医生开具的假条或者鉴定机构的鉴定意见)5. 护理费(***元/日乘以护理天数,一般护理天数为20到45天不等,视实际情况而定)6. 交通费(凭票索赔,部分地区也支持无票协商,视具体情况而定)营养期需要相关证明,一般是医生开具的&ldquo。

    周春花律师
    2023.07.03577人收看
  • 李维律师

    主任律师
    • 帮助过 1174
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:物业费纠纷、供暖费用纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 合同管理:公路建设项目合同风险防范

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    合同管理:公路建设项目合同风险防范

    内容:公路建设承包合同必须根据法定程序和国家批准的投资计划等文件签订。客观性合同风险。合同的客观风险是公路建设工程中较常见的一种合同风险。例如,公路建设工程合同规定承包商应承担的风险有,工程变更在1.5%的合同金额内,承包商得不到任何补偿,;又如合同价格规定不予调整差价,则承包商必须承担全部风险,如果在一定范围内调整差价,则承担部分风险;还有在索赔事件发生后的28天内,承包商必须提出索赔意向通知,否则索赔失效。合同的主观性风险与合同的客观性风险不同,合同的主观性风险是由人为因素引起的,同时通过人为因素可以避免或控制的合同风险。那么合同管理:公路建设项目合同风险防范。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2021.12.22106人收看
  • 黄东洁律师

    主任律师
    • 帮助过 1134
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富