建筑工程索赔流程是怎样的

2022-03-17 10:19:45
57人收看
大律云律师团 律师
在线咨询
擅长领域:交通事故
  • 进行建筑工程索赔应由承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终的索赔决定。法律依据:《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师
我也要问>
律师介绍
大律云律师团
2024-07-26 20:15:27
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
展开全部
  • 进行建筑工程索赔应由承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终的索赔决定。法律依据:《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
  • 交通事故索赔流程是什么

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    交通事故索赔流程是什么

    内容:交通事故索赔流程是什么一、交通事故索赔需要的材料1、居民身份证或暂住证。已经立案的案件,应提交受理案件通知书并附起诉书或答辩状。那么交通事故索赔流程是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李维律师
    2022.02.04516人收看
  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建筑工程工期索赔难点

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    建筑工程工期索赔难点

    内容:一、建筑工程工期索赔难点1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2、因工程变更造成的时间、费用损失;3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5、发包人延误支付期限造成承包人的损失;6、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7、非承包人的原因导致工程暂时停工;8、物价上涨,法规变化及其他。

    邢颖律师
    2022.03.21287人收看
  • 林艳英律师

    主任律师
    • 帮助过 343
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 机动车辆丢失保险索赔流程

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    机动车辆丢失保险索赔流程

    内容:公安部门需要三个月后才能确认车已经丢失,才会给开《丢失证明》,有了《丢失证明》保险公司才能赔偿,这是铁打的规矩,谁也没办法改变。那么机动车辆丢失保险索赔流程。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王熙律师
    2022.02.041048人收看
  • 张嘉娱律师

    主任律师
    • 帮助过 520
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、合同纠纷、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 车损交通事故的索赔流程,交通伤亡事故的索赔流程

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    车损交通事故的索赔流程,交通伤亡事故的索赔流程

    内容:交通伤亡事故的索赔流程一、交通事故发生后的应对措施。为检验需要,可以扣留肇事车辆和当事人相关证件;2、交通事故责任认定交警部门经过调查后,应当根据当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。交警部门对经过勘验、检查现场的交通事故应当自勘查现场之日起十日内制作交通事故认定书。交通肇事逃逸的,在查获交通肇事逃逸人和车辆后十日内制作交通事故认定书。那么车损交通事故的索赔流程,交通伤亡事故的索赔流程。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    杨一凡律师
    2022.02.04811人收看
  • 王学瑞律师

    主任律师
    • 帮助过 77
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 车祸索赔司法流程

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    车祸索赔司法流程

    内容:车祸索赔司法需要什么流程发生车祸后,当事人如果对车祸造成的赔偿问题有争议的,可以向交通管理部门申请调解,也可以向人民法院提起诉讼解决。《道路交通安全法》第七十三条 公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论,及时制作交通事故认定书,作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任,并送达当事人。经公安机关交通管理部门调解,当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的,当事人可以向人民法院提起民事诉讼。那么车祸索赔司法流程。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
    2022.02.04171人收看
  • 张旭律师

    主任律师
    • 帮助过 1462
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:房产纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 保险索赔的流程是怎样的

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    保险索赔的流程是怎样的

    内容:事故处理及保险索赔程序一、事故报案事故发生后将车辆停在原地保留好事故现场并立即向保险公司报案。损失在五千元以下的保险公司查勘人员一般会在现场出具定损报告确定车辆修理价格。六、核损赔付保险公司核赔人员核定损失无误后转财务人员划款赔付。那么保险索赔的流程是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    郭铭芝律师
    2022.01.291049人收看
  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 被车撞后的索赔流程是怎样的

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    被车撞后的索赔流程是怎样的

    内容:这样有利于保险公司及时派人赶赴现场,判定事故原因。按照《保险法》的规定,保险公司自与被保险人达成赔偿金额协议之日起10日内,保险公司应当履行支付赔款义务。结案后确需继续治疗的,按照治疗必需的费用给付。自定残之月起,赔偿二十年。那么被车撞后的索赔流程是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2022.02.03717人收看
  • 杨一凡律师

    主任律师
    • 帮助过 2
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 车祸受伤后的索赔流程

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    车祸受伤后的索赔流程

    内容:在出险后客户向保险公司理赔部门报案在汽车保险公司内勤接到报案后会要求客户将出险情况立即填写业务出险登记表之后保险公司内勤会根据客户提供的汽车保险凭证或保险单号立即查阅保单副本并抄单以及复印保单、保单副本和附表。查勘定损检验人员在接保险公司内勤通知后1个工作日内完成现场查勘和检验工作要求客户提供有关单证指导客户填列有关索赔单证。那么车祸受伤后的索赔流程。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.01.27748人收看
  • 张芸律师

    主任律师
    • 帮助过 3
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故人身损害赔偿索赔流程

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    交通事故人身损害赔偿索赔流程

    内容:协商未果的向法院起诉。其中关键所在是要搜集固定好支持自己请求的证据和理由只有这样才能运用相关的法律规定计算索赔的具体项目金额从而最大化地维护自己的权益。那么交通事故人身损害赔偿索赔流程。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2022.02.10926人收看
  • 刘晓红律师

    主任律师
    • 帮助过 1475
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故、合同纠纷、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建筑工程索赔流程是怎样的

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    建筑工程索赔流程是怎样的

    内容:因此,建筑工程的基本属性与土木工程的基本属性大体一致,包括以下几个方面。因此,建筑工程是一门范围广阔的综合性学科。“十二五”期间,我国对外承包合同额将继续保持增长,建筑工程行业应利用这一有利条件,扩大工程机械出口。那么建筑工程索赔流程是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈宗琼律师
    2021.12.13146人收看
  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建筑工程索赔范文

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    建筑工程索赔范文

    内容:建筑工程预付款支付流程:1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员,施工单位项目经理要签字确认。那么建筑工程索赔范文。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2021.12.13615人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故保险索赔流程图

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    交通事故保险索赔流程图

    内容:交通事故保险索赔流程图出现交通事故后首先要做的是及时报案。出了交通事故除了向交通管理部门报案外,还要及时向保险公司报案。一方面让保险公司知道投保人出了交通事故,另一方面也可以向保险公司咨询如何处理、保护现场,保险公司会教车友如何向对方索要事故证明等。结案前应向交管部门了解事故中自己应负多大的责任、损失多少和伤者的赔偿费用等情况,然后再向保险公司询问哪些情况能赔哪些情况不能赔,尽量减少损失。因为保险事故受损或造成第三者财产损坏,应当尽量修复。若客户自行修理,保险公司会重新核定甚至拒绝赔偿。所以当发生交通事故时,最好不要私了,更不能忍气吞声。那么交通事故保险索赔流程图。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2022.02.04313人收看
  • 任冰峰律师

    主任律师
    • 帮助过 54
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 被车撞伤怎么索赔,有哪些相关的流程

    许瑞林律师

    许瑞林

    被车撞伤怎么索赔,有哪些相关的流程

    内容:提供必要的材料向保险公司索赔。第三者责任事故赔偿后保险公司不再承担对受害第三者的任何增加的赔偿费用。保险车辆、第三者的财产遭受损失后的残余部分应由保险人与被保险人协商一致并作价归还被保险人同时在赔款中扣减。但保险车辆在保险期间内不论发生一次或多次保险责任范围内的损失或费用支出只要每次赔偿未达到保险金额其保险责任依然有效。被保险人自保险车辆修复或事故处理结案之日起3个月内不向保险公司提出索赔申请或自保险公司通知被保险人领取保险赔款之日起1年内不领取应得的赔款即视为自动放弃权益。那么被车撞伤怎么索赔,有哪些相关的流程。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2022.01.27232人收看
  • 冯清琴律师

    主任律师
    • 帮助过 46
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、建设工程、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建筑工程施工流程,建筑工程施工流程步骤

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    建筑工程施工流程,建筑工程施工流程步骤

    内容:建筑工程施工流程步骤建筑工程的施工流程通常包括以下步骤:1、工程准备阶段:项目启动:确定项目目标、范围、时间和预算等基本要求,建筑工程施工流程可以分为设计阶段、前期准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段,2、土地平整与基础工程:土地平整:对施工场地进行清理和平整,包括清除障碍物、拆除旧建筑等,建筑工程的施工流首先,让我们从建筑工程施工的流程开始,3、主体结构施工:结构施工:按照设计图纸进行主体结构的施工,包括梁柱墙体、楼板、框架等的安装和浇筑。

    元甲交通律师律师
    2023.10.02789人收看
  • 李孟阳律师

    主任律师
    • 帮助过 457
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故致人死亡索赔的流程是什么

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    交通事故致人死亡索赔的流程是什么

    内容:交通事故致人死亡索赔的流程是什么交通事故致人死亡索赔的程序1、前期准备工作首先应及时取得交警部门出具的交通事故责任认定书及相关材料包括责任方司机及车辆、保险单或保险公司的相关信息。如果该事故发生在受害人履行工作职务的过程中受害人家属除有权向侵权责任人索赔之外还可以向受害人单位所在地区社会保险行政机构申请工亡认定待认定为工亡后依法领取工亡待遇。(除了医疗费用部分的金额之外侵权赔偿和工亡待遇原则上二者应当可以同时获取。那么交通事故致人死亡索赔的流程是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2022.01.2998人收看
  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富