工程验收后甲方不结算怎么办
导读:
工程验收之后,首先应该要检查自己提供的验收资料是否有问题,检查自己的工程相关文件无误之后,如果验收单位仍然不结算,那么我们就应该对于验收方提起诉讼,最好是能够准备不结算的相关证据,下面大律网小编为大家带来这一篇文章,工程验收后甲方不结算怎么办?但是,在建筑纠纷中,常常存在发包人业主拒不验收接受工程,或者发包人未经竣工验收或验收未通过就擅自使用了工程的情况,导致工程款无法计算起付日期。那么工程验收后甲方不结算怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
工程验收之后,首先应该要检查自己提供的验收资料是否有问题,检查自己的工程相关文件无误之后,如果验收单位仍然不结算,那么我们就应该对于验收方提起诉讼,最好是能够准备不结算的相关证据,下面大律网小编为大家带来这一篇文章,工程验收后甲方不结算怎么办?但是,在建筑纠纷中,常常存在发包人业主拒不验收接受工程,或者发包人未经竣工验收或验收未通过就擅自使用了工程的情况,导致工程款无法计算起付日期。关于工程验收后甲方不结算怎么办的法律问题,大律网小编为大家整理了建筑工程律师相关的法律知识,希望能帮助大家。
工程验收之后,首先应该要检查自己提供的验收资料是否有问题,检查自己的工程相关文件无误之后,如果验收单位仍然不结算,那么我们就应该对于验收方提起诉讼,最好是能够准备不结算的相关证据,下面大律网小编为大家带来这一篇文章,工程验收后甲方不结算怎么办?希望对你当前工程验收的问题有所帮助。
一、工程验收后甲方不结算怎么办由于建筑设计专业性强,如果对方拒绝竣工验收,那么对你们是非常不利的,因此先应当审查自己的工程资料等是否完备,证据是否充足,再者最好是能调取业主建设单位拒绝验收的书面证据。这样在诉讼中就对贵公司极为有利了,证据不足,冒然起诉,在建筑诉讼中施工方是非常被动的。
一般根据我们的经验,这类案件其实并不复杂。竣工验收的义务是业主的,如果已经交付使用,物业已经接受那么实际上对方已经应当给你们支付工程款了。再者,项目是否是政府工程呢?如果是政府资金投资,一般是需要财政审计部门审计的是否做了审计?审计结果如何?如果没有审计,则看你们合同的约定,需要审计的也需要等待审计结果再提诉讼,当然如果对方拒绝验收导致无法审计的除外。
工程竣工日期对于工程施工方来讲,具有特殊意义,不仅是施工方主要义务完结的标志,更重要的是标志施工方可以要求业主建设单位结算并支付工程款。
二、确定竣工的日期基本遵循以下原则:1、对于合同中有约定竣工日期的,应以合同约定为准;2、如另行协议将工期顺延的,应以重新确定的竣工日期为准;3、因发包人原因延误工期的,应当将延误的合理时间在工期中扣除,然后在此基础上确定工程应当竣工的日期;4、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间,在此基础上再确定应当竣工日期;5、因不可抗力导致工期延误的,在不可抗力消除后,工期应顺延,在此基础上确定竣工日期。
但是,在建筑纠纷中,常常存在发包人业主拒不验收接受工程,或者发包人未经竣工验收或验收未通过就擅自使用了工程的情况,导致工程款无法计算起付日期。对此从有利于承包人角度讲,法律作了如下规定:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
三、建筑工程结算纠纷的处理1、和解,和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗,还从心理上消除对抗。
2、调和,调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导、劝说,促使他们相互谅解,进行协商,自愿达成协议,解决纠纷的活动。
3、仲裁,仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议,自愿将纠纷提交第三方(仲裁机构)作出裁决,纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。
4、诉讼民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷
的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。
通过学习了大律网小编为大家带来的这一篇文章,我们了解清楚了。工程验收后甲方不结算怎么办这个问题的答案是什么?根据我国相关法律的规定,如果工程验收甲方不结算,那么我们应该要收集验收方的不结算的证据,然后提起诉讼。感谢您的阅读。