我需要找律师

北京律师,专业团队, 200+云律所实力在线

解决
难题
为您快速匹配专业律师

专业化团队,全程跟进
一站式解决您的法律难题

直接找律师

我需要打官司

严选律师,权威专业,为当事人争取最大利益

委托
律师
为您快速匹配专业律师

处理案件类型丰富,庭审经验分析
上万案件代理,胜诉率高

直接委托律师打官司

我需要详细咨询

专案咨询服务,资深律师方案定制

付费
咨询
为您快速匹配专业律师

根据实际情况量身定制专属维权方案
精准把控案件难点,寻求最优方法

直接付费咨询律师

我需要基础咨询

快速应答,高效服务,24小时在线

免费
咨询
为您快速匹配专业律师

专业认证律师,一对一在线咨询
法律问题优质解答,及时与客户反馈

等待免费咨询律师

延期支付工程款造成损失的如何索赔

吴梦云律师2021.11.01188人阅读
导读:

延期支付工程款造成损失的如何索赔

业主延期支付工程款造成损失的如何索赔延期支付工程款造成损失的如何索赔

这个不能成为索赔的依据,而应该称为对合同的违约,可以要求对方支付违约金,申请仲裁或者上诉。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

所以最迟是承包人递交支付申请的28天内付款,超期就是违约行为。

友情提示:律师在线咨询免费回复,可直接与专业律师咨询相关法律问题

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误,请通过 【投诉】 功能联系删除
点赞
收藏
分享至:
  • 您好,可以协商接触合作,协商费用支付问题,或者通过诉讼
  • 怎么有效的讨要工程款,如何讨要拖欠的工程款

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    怎么有效的讨要工程款,如何讨要拖欠的工程款

    内容:4、证明自身诉讼请求的计算依据如果合同有约定对方拖欠工程款则承担违约金的,可以依据自身签订的合同去主张,3、证明合同履行情况的证据材料即证明合同实际履行了,例如工程预、决算报告,讨要工程款应该准备哪些证据1、证明双方身份的证据材料一般就是工商登记资料,例如营业执照、工商查询资料等,2、证明合同关系的证据材料就是双方在合作达成之后签订的合同,一般就是建设工程施工合同,还有补充协议,方法五,依法起诉,关于工程价款、工期、质量、材料认价等的会议纪要、工作联系单、签证、索赔单、催款函、收发文记录等。

    李楠楠律师
    2023.08.03169人收看
  • 李楠楠律师

    主任律师
    • 帮助过 1400
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 自然灾害造成工程损失一般不能索赔,当事人可以部分或全部免除责任。自然灾害属于不可抗力之一,因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的不需要承担民事责任,法律另有规定的除外。法律依据:《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
  • 如何规避自己的风险索要工程款

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    如何规避自己的风险索要工程款

    内容:如何防范工程索赔风险及应对措施首先,要提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识,建议委托专业律师对公司的项目管理人员进行专项培训,市政工程项目中的索赔索赔是承包商和业主订立工程承包合同后,对合同履行过程中风险的再分配,出现了对方应当承担的风险或者遭受损失时,向合同当事人一方提出要求索赔工期或费用的行为,工程索赔制度正是转移风险的有效方法,防范拖欠工程款风险的措施法律分析:控制工程款拖欠风险的关键是控制项目的在建过程。

    黄东洁律师
    2023.11.13250人收看
  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 1、材料是否能抵扣付款,需要跟材料商协商2、法院会根据个案情况,制定还款方式,可分期3、起诉甲方支付工程款需要根据你们双方的工程合同约定,是否到了交付工程款的时间4、可诉讼可协商调解5、会根据你的实际履行情况判断还款方式和时间6、如果房屋被扣押封存,你结清材料款后,可以向法院申请解封
  • 延期支付工程款造成损失的如何索赔

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    延期支付工程款造成损失的如何索赔

    内容:延期支付工程款造成损失的如何索赔

    冯清琴律师
    2021.11.01188人收看
  • 王熙律师

    主任律师
    • 帮助过 1941
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、建设工程、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  • 拖欠工程款如何讨要,拖欠工程款的官司怎么打

    李广荣律师

    北京市元甲律师事务所

    李广荣

    拖欠工程款如何讨要,拖欠工程款的官司怎么打

    内容:拖欠工程款如何讨要对方拖欠工程款您可以通过以下途径索要:1、与欠款人进行协商2、找追债公司帮助3、法律途径:通过向法院提起诉讼,等待法院判决之后,申请法院强制执行,2、掌握好诉讼时间这个时间,既要保证你有足够的证据证明对方拖欠工程款的事实,也要合理揣测对方手里有没有点钱,拖欠工程款的官司怎么打1、委托合适的律师拖欠工程款的案子,比普通民间借贷更难,尤其是需要理清劳务关系,搜集并固定好证据,有效和法官、有时还涉及到执行法官的沟通,所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料,站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析,做到&ldquo,建设工程当中涉及到的工程款数额往往是比较大的,因此,作为债权方,如果发现对方有拖欠工程款的行为,要及时追讨,否则,您将遭受不小的损失,3、准确选择被告在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人,包括一人或几人作为被告或共同被告均可。

    李广荣律师
    2023.08.01958人收看
  • 王学瑞律师

    主任律师
    • 帮助过 77
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 发包人逾期支付工程款,承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    发包人逾期支付工程款,承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?

    内容:【裁判案例 一】(2016)最高法民终259号三天津博海缘置业投资有限公司与北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷案【裁判要旨】如合同中未约定发包人逾期支付工程款承包人可暂停施工,及相应的索赔条款,或未在合理期限内提出索赔要求,但在约定后,发包人又同意工期顺延的,法院应当认定工期顺延,据此支持承包人关于停工期间产出的停工窝工损失,【裁判案例】(2019)最高法民终1134号四川省第一建筑工程有限公司、云南万都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书【裁判要旨】建设工程施工合同中约定发包人欠付工程款时,承包人有权按银行基准资金利息或按同期银行贷款利息主张30天以外的利息,而不得停工、怠工,故承包人以发包人未足额支付工程进度款为由主张停工损失与约定不符不予支持。

    张芸律师
    2023.06.29453人收看
  • 冯清琴律师

    主任律师
    • 帮助过 46
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、建设工程、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 当事人对支付工程款时间约定不明的处理如下:工程已实际交付的,付款时间为交付之日;工程没有交付的,付款时间为提交竣工结算文件之日;工程没有交付且没有结算的,付款时间为起诉之日。法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十七条利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
  • 工程款的支付(工程款的支付比例)

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    工程款的支付(工程款的支付比例)

    内容:4、双方约定的其他结算方式,发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短,合同价款多少,选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间,工程付款方式如下:1、按月结算,即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算,2、分段结算,即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算,即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算,工程款支付方式具体有:1、按月结算。

    王熙律师
    2023.04.19429人收看
  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 您好,可以通过诉讼协议或者主张你可以致电咨询我们,我们有专业人员帮你解答。
  • 工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况?

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况?

    内容:工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况?

    林艳英律师
    2021.10.30797人收看
  • 荣静月律师

    主任律师
    • 帮助过 1193
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 你好,具体需要看当时的合同或者协议是怎么约定的
  • 工程索赔产生的原因以及延期索赔如何处理

    荣静月律师

    北京市元甲律师事务所

    荣静月

    工程索赔产生的原因以及延期索赔如何处理

    内容:工程索赔产生的原因以及延期索赔如何处理

    荣静月律师
    2021.10.29513人收看
  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 你可以致电咨询我们,我们有专业人员帮你解答。由专业律师帮您书写
  • 拖欠工程款最快最直接的解决电话,拖欠工程款应该如何快速直接地解决

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    拖欠工程款最快最直接的解决电话,拖欠工程款应该如何快速直接地解决

    内容:拖欠工程款最快最直接的解决电话在遇到拖欠工程款的问题时,除了通过法律途径解决外,还可以通过拨打以下电话来求助:1、拖欠工资打12345是有用的,劳动者因公司拖欠工资打12345投诉,会转到劳动监察处理或者告知向劳动监察投诉,施工企业应建立完善的工程款支付监管机制,及时跟进建设单位的支付情况,确保款项及时足额支付,通过加强法律法规的宣传和执行力度、完善相关政策和制度、加强监督管理和维权服务等措施,逐步建立起预防和解决拖欠工程款问题的长效机制,为建筑行业的健康发展保驾护航。

    毋磊颖律师
    2023.10.07374人收看
  • 张芸律师

    主任律师
    • 帮助过 3
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 业主延期支付工程款造成损失的如何索赔

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    业主延期支付工程款造成损失的如何索赔

    内容:业主延期支付工程款造成损失的如何索赔

    姚平律师
    2021.11.01684人收看
  • 吴梦云律师

    主任律师
    • 帮助过 472
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、债权债务、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 业主延期支付工程款,造成损失的如何索赔?

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    业主延期支付工程款,造成损失的如何索赔?

    内容:业主延期支付工程款,造成损失的如何索赔?

    孔孟廷律师
    2021.11.01543人收看
  • 黄东洁律师

    主任律师
    • 帮助过 1134
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 如何确定拖欠工程款纠纷的管辖法院

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    如何确定拖欠工程款纠纷的管辖法院

    内容:如果合同中没有约定管辖法院,建议承包公司在起诉前仔细研究案件的性质和特点,选择对其有利的法院提起诉讼,在选择管辖法院时,建议承包公司充分考虑到案件的实际情况和当地司法环境等因素,如果案件涉及到的金额较大、案情复杂,建议选择上一级法院进行管辖,如果案件涉及到的金额较小、案情简单,可以选择基层法院进行管辖,三、实际操作建议在签订合同时,建议承包公司在合同中明确约定管辖法院,一般来说,涉及到的金额较大、案情较为复杂的案件应当由上一级法院管辖。

    陈宗琼律师
    2023.10.23963人收看
  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程的延期索赔如何处理

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    工程的延期索赔如何处理

    内容:工程的延期索赔如何处理

    周春花律师
    2021.10.29146人收看
  • 龙珊律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程款违约金问题的支付标准是多少

    李广荣律师

    北京市元甲律师事务所

    李广荣

    工程款违约金问题的支付标准是多少

    内容:工程施工逾期违约金的法律规定:主要是当事人约定的违约数额赔偿,但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少,法律客观:《 民法典 》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,比如说具体的违约金的金额,如果说双方当事人在合同当中没有约定的情况之下,那么就是按照对方的实际损失来对此进行一定的赔偿,但当事人约定的违约金的数额,不得超过实际损失的百分之三十。

    李广荣律师
    2023.10.2451人收看
  • 毋磊颖律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程款支付担保的责任范围,工程款支付担保的规定

    陈凯旋律师

    北京市元甲律师事务所

    陈凯旋

    工程款支付担保的责任范围,工程款支付担保的规定

    内容:工程款支付担保,即担保人受发包人的委托向承包人提供的工程款支付保函,如发包人没有按照承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》的约定履行支付工程款的义务,则由担保人按保函约定承担保证责任。工程款支付担保是国家为防止发包方拖欠工程款与农民工工资现象发生建立的建设管理制度。支付担保的责任范围是什么?担保人不承担哪些担保责任?

    陈凯旋律师
    2023.07.28457人收看
  • 任冰峰律师

    主任律师
    • 帮助过 54
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
吴梦云律师

在线 问题仍未解决?真人1对1咨询为您解答

  • 213位律师在线
  • 已服务23.5万人
  • 5分钟内回复