我要咨询

什么是工期延误反索赔

2022.03.23 16:49:39
29人收看
李楠楠精英律师
在线咨询
擅长领域：交通事故
3008 人赞同
901 人不赞同
  • 问工程延误工期索赔标准
    答合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当建筑工程没有按照建筑工程合同约定如期完工，并及时交付给发包人的，如果工期延误是承包方所致，那么根据合同约定及合同法规定，发包人是可以要求承包人承担违约责任或赔偿损失。一般来讲，如果建设工程施工合同中就逾期完工违约责任有明确约定的，发包方可以根据合同约定的完工时间以及违约责任主张支付违约金，如果发包方举证证明合同约定的违约金不足以补偿其因逾期完工所造成损失的，发包方可以在违约金的基础上要求承包人赔偿损失，承包人应当举证证明逾期完工非自身原因所致，否则应承担相应违约责任。工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
    查看其它回答>

  • 建筑工程工期索赔难点

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    建筑工程工期索赔难点

    内容：一、建筑工程工期索赔难点1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2、因工程变更造成的时间、费用损失；3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7、非承包人的原因导致工程暂时停工；8、物价上涨，法规变化及其他。

    张嘉娱律师
    2022.03.21287人收看

  • 崔玉君律师

    主任律师
    • 帮助过 1202 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询
  • 问什么是工期延误反索赔
    答律师回复中...
    查看其它回答>

  • 延误工期赔偿金额标准

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    延误工期赔偿金额标准

    内容：ld为每个工作日的违约赔偿金，c为原始合同规定的总金额，t为原始合同规定的项目完工时间。《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。

    赵金保律师
    2022.04.118338人收看

  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询
  • 问重新施工延误工期能否索赔
    答重新施工延误工期能索赔。承包人应当向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。法律依据《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
    查看其它回答>

  • 工期延误违约金

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    工期延误违约金

    内容：应该强调的是，只有在违约赔偿金看起来合理地代表了基于投标时可以得到的信息，与其由业主遭受的实际损害，法庭才会强制执行违约赔偿金。每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。应该承认，精确地确认业主的延误损失是不可能的。那么工期延误违约金。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2021.12.291017人收看

  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 由于甲方原因导致工期延误怎么索赔

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    由于甲方原因导致工期延误怎么索赔

    内容：建筑工程是一项大型投资，涉及大量的对接和协调，因此在建筑工程的过程中常常会出现工期延误的情况。如果工期延误是由于甲方原因导致的，那么乙方是有权进行索赔的。那么，如何根据法律规定，进行正确的索赔呢？

    冯清琴律师
    2023.06.21587人收看

  • 李楠楠律师

    主任律师
    • 帮助过 1400 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 工期索赔签证是怎样

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    工期索赔签证是怎样

    内容：由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大，因此施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期，向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担工期拖延损害赔偿的行为。根据有关举证责任分配的规定，发包人如果提起工期延误赔偿诉讼，需要的证据仅2份就足够，一份是双方签订的施工合同，另一份则是四方盖章的竣工验收报告。那么工期索赔签证是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    于海明律师
    2021.12.13917人收看

  • 任冰峰律师

    主任律师
    • 帮助过 54 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 工程交叉延误怎么索赔？

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    工程交叉延误怎么索赔？

    内容：违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。那么工程交叉延误怎么索赔？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    李维律师
    2021.12.10253人收看

  • 陈明月律师

    主任律师
    • 帮助过 47 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 工程合同工期延误违约金上限是多少？

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    工程合同工期延误违约金上限是多少？

    内容：因此，当事人如需要法院增加违约金额、或者当违约金过分高于损失时，则需承担证明损失大小的责任。那么工程合同工期延误违约金上限是多少？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    崔玉君律师
    2021.12.28419人收看

  • 冯清琴律师

    主任律师
    • 帮助过 46 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 工程工期索赔联系函

    段建国律师

    北京天用律师事务所

    段建国

    工程工期索赔联系函

    内容：工程工期索赔联系函就是对工程延误导致工人及承包公司不能按照正常进度继续工程项目的建设而闲置在工地却没有经济收入使承建方或发包方无法正常进行工程建设而产生的费用索赔，下面我们来看看工程工期索赔联系函该怎么写。那么工程工期索赔联系函。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    段建国律师
    2021.12.14953人收看

  • 黄东洁律师

    主任律师
    • 帮助过 1134 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建筑工程工期索赔申请书

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    建筑工程工期索赔申请书

    内容：《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。索赔程序：（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。（二）报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。逾期未答复，视为该项索赔成立。工程师的《索赔处理决定》不是终局性的，对承包人和业主都不具有强制性约束力，如果工程师坚持对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

    杨一凡律师
    2022.03.21506人收看

  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 延误工期怎么赔偿

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    延误工期怎么赔偿

    内容：工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。

    邢颖律师
    2022.04.11736人收看

  • 吴梦云律师

    主任律师
    • 帮助过 472 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：合同纠纷、债权债务、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 工期延误情况说明

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    工期延误情况说明

    内容：《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。那么工期延误情况说明。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    郭铭芝律师
    2021.12.10160人收看

  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 装修工期延误违约金上限

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    装修工期延误违约金上限

    内容：这种资金总量代表了这些延误给业主在成的经济损失，因为难以确定业主损失的真实价值，所以预先商定的金额就用于代替遭受的时机损失。违约金约定是否过高，要综合考虑违约的程度，给对方造成的实际损失，以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。那么装修工期延误违约金上限。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2021.12.29227人收看

  • 刘晓红律师

    主任律师
    • 帮助过 1475 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建筑工程工期索赔的法律规定

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    建筑工程工期索赔的法律规定

    内容：建筑工程工期索赔规定在工程施工中，常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。发包方的工期延误反索赔：指工期延误属于承包方责任时，发包方对承包方进行索赔，即由承包方支付延期竣工违约金。那么建筑工程工期索赔的法律规定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2021.12.13554人收看

  • 于海明律师

    主任律师
    • 帮助过 0 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 杨一凡律师

    主任律师
    • 帮助过 2 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询
登录注册
TOP
首页 找律师 在线咨询律师 大律商城 法律知识 解决方案 大律云

版权所有 ©2020 - 2021 大律云（北京）科技有限公司 京ICP备2020048486号

广播电视节目制作经营许可证号：(京)字第21738号  电信增值业务经营许可证号：京B2-20214353

2

在线律师

最快 3分钟 内有回复

立即咨询

99%用户的选择